书稿
书稿
防水施工安全协议书（通用11篇）
在当今社会生活中，协议与我们的生活息息相关，协议具有法律效力，确立某种法律关系。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编收集整理的防水施工安全协议书，希望能够帮助到大家。
施工单位：_______
(以下简称甲方)
承包单位：_______
(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司 ______ 防水工程委托乙方施工， 为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任， 按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容： 根据公司棠德花园项目施工总承包(标段二)工程施工联系单和设计变更通知 单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5 厚)，屋面防水工程 采用聚氨酯851防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面851聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司棠德花园项目施工总承包(标段二)防水工程达到优良标准， 严格参照广东省防水工程新规范标准 dbj15-19-97 和广州市现行有关标准及甲 方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基 层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
(1) 应提前提出施工计划， 并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的`因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提 交乙方限时整改。
2、乙方责任：
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告 及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲 方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除 不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方 各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程 质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优 良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保 修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲 方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：(签章)
代表：
代表：
乙方：(签章)
日期：
甲方：
乙方：
甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县人民医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，结合具体情况，经协商一致签订本协议，并共同遵守。
一、施工内容
淇县人民医院医技楼工程屋面SBS防水卷材施工的`全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)
二、施工单价
屋面防水卷材施工第一层单价为___元/m2，第二层单价为___元/m2。
三、施工期约
___年____月____日到____年____月____日，总工期 天。
乙方应在本协议工期内完成本工程，若因乙方原因致使工期延误，每延误一天对乙方处以___元/天罚款。
四、施工结算
工程量以最终粘贴面积计算。第一层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。第二层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。工程竣工验收后支付至90%，剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。
五、工程质量
质量标准应达到各项规范规定要求。防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。24小时闭水试验应无渗漏现像。若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止。
六、施工安全
1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地各项规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
签订日期：
签订日期：
甲方（委托方）：____________（以下简称甲方）
地址：_____________________
电话：_____________________
传真：_____________________
联系人：___________________
乙方（承接方）：____________（以下简称乙方）
地址：_____________________
电话：_____________________
传真：_____________________
联系人：___________________
鉴于甲方需要进行建筑防水工程，为确保工程的质量、进度和安全，甲方与乙方双方本着平等协商、协作共赢的原则，达成以下协议：
第一条工程内容
1、工程名称：建筑防水工程
2、工程地点：_______________
3、工程范围和内容：_______________
4、工程量和预算：_______________
第二条工程质量
1、乙方对工程质量负责，确保工程按照国家建筑防水标准施工。
2、甲方对工程质量进行监督，并定期组织验收，确保工程质量符合要求。
第三条工程进度
1、乙方制定详细施工计划，并及时向甲方报告施工进度。
2、甲方对施工进度进行监督，并进行及时调整和协调，确保工程进度符合要求。
第四条工程安全
1、乙方应当制定详细的安全施工方案，确保工程施工过程中的人员和设备安全。
2、甲方应当为乙方提供必要的安全保护设施和工具，并对施工现场进行定期巡查和检查，确保施工安全。
第五条材料和设备
1、乙方应当按照标准选用符合要求的防水材料和设备，并对材料和设备进行检验，确保质量符合要求。
2、甲方应当按照合同约定的方式支付材料和设备款。
第六条责任和保险
1、乙方对工程的质量、进度和安全负主要责任，甲方对工程质量进行监督并承担相应的`责任。
2、双方应当购买足额的建筑工程责任保险，确保工程施工期间出现的意外事故得到妥善解决。
第七条合同变更和解除
1、双方如有合同变更的需要，应当协商一致，并书面确认变更内容和时间。
2、如因不可抗力等特殊原因，需要解除合同，双方应当协商解决，并凭法律文件进行解除合同。
第八条违约责任
1、如一方违反合同约定，造成对方损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2、如乙方违约，将影响工程的质量、进度和安全，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第九条争议解决
因本合同引起的争议，应当协商解决，协商不成的，应当依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条生效和执行
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，双方应当协商解决，并书面确认。
甲方：___________
___年___月___日
乙方：___________
___年___月___日
甲方：________
乙方：________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：
处理____________有限公司10KV配电房防水屋面约_____平方米
1、工程地点：
____________循环经济工业园区
2、工程名称：
____________有限公司10KV配电房防水屋面处理
3、工程内容：
新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，―15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：
包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）
3、 施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材
4、全部包工包料，单价为 _____元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：
按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242―20______），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 _____元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的`项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间（保修期为三年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方（盖章）：________
甲方负责人签字：________
签约日期：________
乙方（盖章）：________
乙方负责人签字：________
签约日期：________
甲方：___________
乙方：___________
经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：
一、施工期限：
自________年________月________日起至________年________月________日止。逾期、日罚金￥________元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：
乙方包工、包料。
三、结算方式：
乙方进场后，甲方按乙方的'施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任：
非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：
1、乙方施工人员必须持证上岗。
2、因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
3、乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求：
乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲方：___________乙方：____________
负责人：_________负责人：____________
经办人：__________经办人：__________
______年______月______日______年______月______日
甲方：______
乙方：______
甲方防水工程总面积约为______平方米，现委托乙方使用下列防水材料进行整体或局部防水处理，实际面积由甲、乙双方代表实际丈量为准。
(一)、承包方式(仅供甲方选择)
A、甲方购买材料乙方派技术员现场技术指导，施工结束验收合格，技术指导报酬为每人每天______元，一次性付清。
B、甲方购买材料乙方施工，双方议定施工费为每平米______元，施工结束验收合格一次性付清。
C、乙方包工包料，使用材料等级质地标准由甲方确定，双方协商每平方米总造价为______元，一次包死。
(二)、质量要求
A、不管采取哪种承包方式，乙方都要保质保量完成甲方交给的施工任务，出现质量事故不得以任何理由推拖责任。
B。按防水工程规范组织施工，不得偷工减料。
(三)、施工期限：______天，乙方接到通知后年月提进入施工现场，_____年_____月_____日结束，如因天气变化或其他原因造成的影响施工时间顺延。
(四)、结算办法：执行施工进度款，材料施工人员进入现场甲方应向乙方支付工程总造价_____%材料款，金额大写为______，剩余款项按工程进度支付给乙方，工程结束验收合格，最后一次性付清。
(五)、乙方进入施工现场应做到安全文明施工，正在做到工完、料净、场地清，施工垃圾堆放整齐，由甲方指定堆放位置，乙方组织清运。施工中所发生的大小等级事故由乙方处理，甲方不承担任何责任。
(六)、施工期间，甲乙双方应做到互相配合、团结合作、甲方应为乙方提供必要的施工条件、住宿、水、电等。
(七)、保修办法：凡属乙方处理的各类防水工程均免费保修五年，保修期内确属施工质量发生的`问题，保修期内甲方携卡享受免费保修，乙方应做到随叫随到，不得以任何理由推拖(注：享受免费保修，不再扣除质量保证金)。
(八)、甲方必须把施工费汇入乙方提供的账户，如向乙方支付现金，收款人必须持有乙方法人委托书，否则出现的责任由甲方承担。
(九)、保修信誉卡，编号为______号。
(十)、本协议一式份(甲乙双方各执份为凭)
(十一)、本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：
联系电话：
乙方：
联系电话：
甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
4、工程总施工量 平方米，计人民币_____元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设单位：以下简称甲方；
施工单位：以下简称乙方；
合同名称：
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：
一、发包方式：技术指导及包工包料；价格见施工方案报价清单。
二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约_____元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准；
四、付款方式：
1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方_____元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的_____%；
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方；
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工；施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的`工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。
6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限： ，____年____月____日始____年____月____日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：__________（委托方）
乙方：__________（承接方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，就甲方委托乙方进行防水施工事宜达成以下协议：
一、施工内容
乙方承接甲方委托，完成以下防水施工工程：__________（具体项目名称）。
二、施工期限及交付标准
1、施工期限：根据双方商定，乙方将在_________（具体时间）内完成防水施工工程。
2、交付标准：
（1）防水层完整、无裂缝、无漏水；
（2）防水材料符合国家相关标准，同时提供质量保证书；
（3）所用防水材料应具有防水、防尘、防油、耐磨损等功能；
（4）交付前须完成清理工作现场卫生整齐，不留杂物；
（5）乙方负责对施工质量进行检查，确保施工质量符合标准。
（6）交付标准以上项目应符合国家相关标准，并给予相应的质量保证。
三、双方权利和义务
甲方权利和义务：
1、提供准确的施工图纸、设计方案，技术要求，并按时支付款项；
2、按照双方协定供应所需原材料；
3、配合乙方进行施工现场的安排和管理；
4、如需要变更施工内容，应及时与乙方进行沟通。
乙方权利和义务：
1、按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合要求；
2、负责施工现场的安排和管理，并积极与甲方沟通；
3、使用符合国家标准的防水材料，质量合格，并提供相应证明材料；
4、现场施工过程中，积极采取安全防范措施，确保无事故发生。
四、价格及付款方式
1、价格：本次防水施工工程总价为___________（大写）人民币，其中包括防水材料、人工、设备等费用。
2、付款方式：
（1）首付：在合同签订后，甲方应按工程合同总价的30%支付给乙方，作为首付款项。
（2）中期支付：施工过程中，甲方应根据乙方所提出的`付款申请单，按工程合同总价的40%进行中期支付。
（3）竣工验收：工程竣工验收合格后，甲方应立即支付剩余的30%工程合同总价，作为竣工款项。
五、违约责任
1、若甲、乙双方一方或多方未履行或违约而引起损失的，责任方应向对方承担相应的赔偿责任。
2、如乙方施工过程中，施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新施工，并对乙方进行相应的处罚。
3、如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应负责相应的违约责任和罚款。
六、其他条款
1、本协议未涉及的事项由双方共同商定，以书面形式确认后生效。
2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
法定代表人（签字）：______________
法定代表人（签字）：______________
签约日期：____年____月____日
签约日期：____年____月____日
甲方：__________（委托方）
乙方：__________（承接方）
一、本合同内容为当事人之间就防水施工事项约定，具有法律效力。
二、委托方要求乙方对__________项目防水工程进行施工。
三、本合同期限为_________天。
四、乙方承诺：
1、严格按照委托方要求的工程设计方案进行施工，否则由乙方承担全部责任。
2、严格依照施工标准要求，使用质量上乘，合格的防水材料，并尽量确保材料的环保性。
3、保证施工人员持有合格的职业资格证书，且严禁使用劳动力小孩以及无证人员参与施工过程。
4、保证施工期间严格遵守《安全管理规定》和各项技术标准，严禁发生安全事故和质量问题。
5、施工期间乙方应积极与委托方沟通，及时反馈施工进度等问题。
6、施工完成后，乙方应向委托方交付符合要求的工程验收报告，并保证工程的维修质量达到对应期限内提供免费维修服务。
7、合同期间的其他约定事项请见附件。
五、委托方责任：
1、向乙方提供具体的施工场地，保证施工所需的环境条件满足要求，同时提供协调工作需要的便利条件。
2、向乙方提供详细的`施工要求和设计规范，以确保防水工程的质量和技术符合标准。
3、委托方应按期付款，如未按期付款则乙方有权停止工程施工。
4、委托方须在施工期间配合乙方的工作并对乙方提供的施工方案和材料进行必要的检查和确认。
5、合同期间的其他约定事项请见附件。
六、本合同违约及解决办法：
1、如果乙方违反合同规定，则将根据违约程度对乙方进行惩罚。
2、如乙方严重违约且无法解决问题，则委托方有权解除该合同并要求乙方承担相应的违约责任。
七、本合同附加条款：（签署后的单位公章有效）
委托方____________
签署人____________
乙方____________
签署人____________
签约日期：____年____月____日
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。
一、工程概况
名称：____
地点：____
施工内容：____
宏源或三星牌4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级宏源或三星牌4mm厚的.SBS改性沥青防水卷材、企标二级宏源或三星牌400g/ 聚乙烯SBC-120防水卷材包工包料
二、承包单价：
4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、国标一级，材料单价：_____元/ ；4mm厚的SBS改性沥青防水卷材、企标二级，材料单价：_____元/ ；300g/ 聚乙烯SBC-120防水卷材，材料单价：_____元/ 。
其他人工及辅材费用按20__年四川省清单消耗定额及相关配套文件进行结算。
三、质量要求：
按照国家相关规范进行检测合格的产品。
本工程保修五年，保修期出现质量事故，分承包方免费保修，若非分承包方施工原因出现质量事故，分承包方不承担保修责任，但分承包方可协助总承包方处理，费用由责任方承担。
四、付款方式：
按已完工程的60%逐月支付，余款在工程竣工验收合格结算后三个月付至工程总价的97%，其余3%作为保修金，待保修期满后一次性付清(不计利息)。
五、违约责任
若承包方提供的防水材料，达不到国家规范规定及相关检验标准，造成的所有损失概由承包方存担。
六、其它
1、本合同经双方盖章后生效，施工完结清后失效。
2、本合同一式肆份，各持贰份。
3、未尽事宜，由双方另行协商解决。
发包方：__
委托代理人：__
承包方：__
委托代理人：__
____年__月__日
本文链接：http://knowith.com/news-22-24340.html防水施工安全协议书
声明：本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
